- 🚗 Kostenloser Abhol- & Bringservice in Mainz & Umgebung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle zwischen Smart Repair Constantin, Inhaber Constantin Burghina (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) abgeschlossenen Verträge über Reparatur-, Pflege- oder Aufbereitungsleistungen an Fahrzeugen.
Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Auftraggeber einen Kostenvoranschlag bestätigt oder der Auftragnehmer die Reparatur schriftlich oder mündlich annimmt.
Alle Kostenvoranschläge sind unverbindlich; Abweichungen können sich bei der tatsächlichen Schadensprüfung ergeben.
Die Arbeiten werden fachgerecht nach den anerkannten Regeln des Handwerks ausgeführt.
Verwendet werden ausschließlich geprüfte Materialien und geeignete Verfahren (Smart-Repair-Techniken).
Nicht alle Schäden sind für Smart-Repair geeignet; der Auftragnehmer weist den Kunden hierauf vor Beginn der Arbeiten hin.
Alle Preise sind Endpreise nach § 19 UStG (Kleinunternehmerregelung, keine Umsatzsteuer).
Die Zahlung ist spätestens bei Abholung des Fahrzeugs fällig – in bar oder per Überweisung nach Absprache.
Der Auftragnehmer haftet für Mängel, die auf unsachgemäße Ausführung zurückzuführen sind, im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung (§§ 634 ff. BGB).
Keine Haftung besteht für Folgeschäden, die durch unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse nach der Reparatur entstehen (z. B. Waschanlage, Steinschläge, Witterung).
Für Fremdleistungen übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
Der Kunde ist verpflichtet, die Arbeit bei Abholung des Fahrzeugs zu prüfen.
Offensichtliche Mängel sind sofort mitzuteilen; spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.
Angegebene Fertigstellungstermine sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden ausdrücklich schriftlich zugesichert.
Höhere Gewalt oder Materialverzögerungen berechtigen zur angemessenen Fristverlängerung.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Abwicklung des Auftrags verarbeitet.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn, sie ist zur Vertragserfüllung erforderlich.
Es gilt die Datenschutzerklärung auf unserer Website.
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle gelieferten Materialien Eigentum des Auftragnehmers.
Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Mainz.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
© Copyright Smart Repair Constantin 2025. Alle Rechte vorbehalten. Erstellt mit BusinessLike-Online
